Appel d’Offres Ouvert National N° DNCMP/25/T/2026-2027 pour les travaux de finalisation, achat et installation d’un transformateur de l’Hôpital de KIGAMBA dans la Province de BUHUMUZA

Date de Publication : 28/09/2026

Date d’ouverture des offres : 19/10/2026

1. Objet

Le Ministère de la Santé Publique invite, par le présent Appel d’Offres, les candidats admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pourles travaux d’extension cités ci haut.

2.Financement du marché

Le Ministère de la Santé Publique a obtenu un budget Général de l’État, exercice 2026-2027 pour la réalisation des travaux de construction des Hôpitaux. Une partie de ces sommes accordées au titre de ce projet sera utilisée pour effectuer les paiements prévus dans le cadre de l’exécution du marché pour les travaux de finalisation, achat et installation d’un transformateur de l’Hôpital de KIGAMBA dans la Province de BUHUMUZA.

3.Mode de passation du marché

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert National (AOON) tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.

4.Condition de participation

La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales [qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires] et possédant les conditions, administratives, techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution du marché.

Ne peut participer à l’appel d’offres tout soumissionnaire concerné par l’un cas inéligibilité énumérée à l’article 161 du Code des Marchés publics.

5.Consultation et acquisition du dossier d’appel d’offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté tous les jours ouvrables de 7heure 30 minutes à15heure 30 minutes, heure locale à l’adresse ci-après :

• Ministère de la Santé Publique;

• Secrétariat du Responsable d’Action Ressources Humaines Matérielles et Financières;
• Avenue NGENDANDUMWE, N°4 ;

Il peut également être obtenu physiquement à l’adresse ci-dessussur présentation d’un bordereau de versement de deux Cent mille (200 000) francs Burundais non remboursables, versés sur le compte n° CC10003 (sous-compte de transit des recettes non fiscales) ouvert à la Banque de la République du BURUNDI (BRB) au nom de l’Office Burundais des Recettes (OBR).

6.Réunion d’information et/ou visite de site

Une visite guidée et obligatoire du site pour les soumissionnaires sera organisée par le Maître d’Ouvrage comme suit :

Hôpital KIGAMBA, le 09/10/2026 à 13h

La rencontre se fera sur le même site et aucune réunion d’information n’est prévue

7.Délais de validité des offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de nonante (90), jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres.

8.Délai d’exécution

L’ensemble des travaux sont à réaliser dans un délai maximum de six (6) mois calendriers pour le lot 1 et de trois (3) mois pour le Lot 2, à compte du lendemain de la signature de l’ordre de service de commencer les travaux.

 

9.Lieu, date et heure limite de dépôt et d’ouverture des offres.

Les offres sous pli fermé parviendront à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 19/10/2026 à 9 Heures 30 minutes, heures locales. Elles porteront obligatoirement la mention : Offre pour les travaux de finalisation, achat et installation d’un transformateur de l’Hôpital de KIGAMBA dans la Province de BUHUMUZA relatif au marché n^o DNCMP/25./T/2026-2027, à n’ouvrir qu’en séance publique du 19/10/2026 à 10 Heures.

Les offres seront ouvertes le 19/10/2026 à 10 heures en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le souhaitent.

Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 19/10/2026 à 9h30

Toute offre reçue après la date limite sera rejetée à l’ouverture des offres.

10.Séance d’ouverture des offres

• Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture ou de leurs représentants avec ou pas un représentant de la DNCMP à l’adresse mentionnée ci-dessous à 19/10/2026
• Ministère de la Santé Publique;
• Secrétariat du Responsable d’Action Ressources Humaines Matérielles et Financières ;
• Avenue NGENDANDUMWE, N°4 ;
• Tél : (257) 22 27 63 04/ 22 25 43 73/ 22 22 91 95 ;
• BP : 1820 Bujumbura-Burundi

NB : Conformément à l’article 22 alinéa 9 du Code des Marchés Publics, un cadre de la DNCMP peut assister à la séance d’ouverture des offres.

11.Critères de qualification

Les exigences en matière de qualifications sont :

Au niveau administratif:

1. Un statut de l’Entreprise (pour la personne morale) ;
2. Une copie du registre de commerce ;
3. Une copie du Certificat d’Immatriculation Fiscale (NIF) ;
4. Une attestation de non redevabilité aux impôts et taxes de l’OBR pour soumission en copie encore valide ;
5. Une attestation de non faillite encore valide ;
6. Une attestation en original de non redevabilité à un organisme de Sécurité Sociale encore valide ;
7. Une garantie de soumission de l’offre de 26 000 000 BIF pour le Lot 1 et 14 000 000 BIF pour le Lot 2 ;
8. Une déclaration de non conflit d’intérêt ;
9. Un formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ;
10. Un acte d’engagement établi, suivant le modèle en annexe ;
11. Un bordereau d’achat du DAO, portant le numéro du marché ;
12. Habilitation du signataire pour engager le soumissionnaire en cas d’une Entreprise qui ont plus d’actionnaires ;
13. En cas de groupement d’entreprises, présentez les documents suivants :

i. Une convention de groupement notariée entre tous les membres du groupement ;

ii. Une procuration signée et notariée par les personnes habilitées des membres du groupement autorisant le mandataire à les représenter auprès de l’Autorité Contractante ;

iii. Habilitation du signataire pour engager le soumissionnaire

Au niveau technique (Lot 1):

Le personnel clé :

• 1 Ingénieurs chef de mission, ingénieur Civil ou industriel /Architecte dans le domaine des BTP avec dix (10) ans d’expérience ayant déjà conduit 02 ouvrages analogues pour les cinq (5) dernières années (2021-2022,2022-2023,2023-2024,2024-2025,2025-2026) ;

• Un (1) Ingénieur Civil ou industriel /Architecte dans le domaine des BTP avec cinq (5) ans d’expérience ayant déjà conduit 02 ouvrages analogues pour les cinq (5) dernières années (2021-2022,2022-2023,2023-2024,2024-2025,2025-2026) ;

• Un (1) Chef de Chantier : de niveau minimum Technicien A2 dans le domaine des BTPs avec cinq (5) ans d’expérience ayant déjà conduit 02 ouvrages analogues les cinq (5) dernières années (2021,2022,2023,2024,2025) 

• Un Topographe : de niveau minimum Technicien A2 dans le domaine des BTPs avec cinq (5) ans d’expérience ayant déjà levé et implanté 02 ouvrages analogues les cinq (5) dernières années (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) ;

• Un Electricien : de niveau minimum Technicien A2 dans le domaine des installations électriques avec cinq (5) ans d’expérience et a installé 02 ouvrages analogues les cinq (5) dernières années (2021,2022,2023,2024,2025) ;

Cette liste devra être accompagnée des curricula vitae et des copies des diplômes certifiées conformes à l’original par les services du ministère ayant l’éducation dans ses attributions, Les CV ainsi que les attestations des services rendus. Engagement écrit et signée par l’employé de sa disponibilité durant la période des travaux avec sous-couvert de son employeur. 

Matériel

Disposer d’un matériel, en possession ou en location avec attestation (remise de copie des cartes d’immatriculation certifiées conformes aux originaux) :  3 Camions benne de 4 m3, trois (3) bétonnières de 250l, deux aiguilles vibrantes, deux groupes électrogènes de 15 KVA minimum, deux postes à souder et un kit de topographie sur le chantier.

Expérience spécifique   

Avoir réalisé au moins 2 marchés analogues de réhabilitation/construction neuves des bâtiments dans les cinq (5) dernières années (2021-2022,2022-2023,2023-2024,2024-2025,2025-2026),

Au niveau financier :

1. L’acte de soumission rempli suivant le modèle en annexe ;
2. Le bordereau des Prix Unitaires suivant le modèle en annexe ;
3. Le devis quantitatif estimatif et le coût total des travaux toutes taxes comprises 
4. Fournir un flash disque contenant le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif

Capacité financière

Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit prouvés par une attestation bancaires pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur d’Un milliard de francs burundais (1 000 000 000 BIF) et nets de ses autres engagements ;

Chiffre d’affaires :

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins un milliard trois cent millions (1 300 000 000) de Francs Burundais au cours des trois (3) dernières années (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025).

Propose une méthodologie adéquate, réaliste et conforme aux exigences du Dossier d’Appel d’offres. Pour ce faire, étant entendu que la durée maximum d’exécution des travaux est de six (6) mois, le soumissionnaire joint à son offre un mémoire technique contenant : 

Un planning détaillé des travaux reprenant les postes du bordereau des prix unitaires sous la forme d’un diagramme de Gantt tout en respectant le délai global des travaux.

Une marge de préférence ne sera pasoctroyée aux soumissionnaires nationaux.

Au niveau technique (Lot 2)

1. Les spécifications techniques des fournitures proposées ;
2. Garantie technique.

Au niveau financier

1. L’acte de soumission rempli suivant le modèle en annexe ;
2. Le bordereau des Prix Unitaires suivant le modèle en annexe ;
3. Le devis quantitatif estimatif des fournitures ;
4. Calendrier de livraison

12. Critères d’évaluation des offres

L’évaluation des offres se fera sur base des critères techniques, financiers et économiques mentionnés dans les données particulières de l’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme la moins disante.

13.Allotissement

Le présent marché est constitué par deux (2) lots à savoir :

Lot 1 : Travaux de finalisation de l’Hôpital KIGAMBA

Lot 2 : Achat et installation d’un transformateur de l’Hôpital KIGAMBA

NB : Chaque lot est indépendant et fera l’objet d’une offre séparée. Aucun soumissionnaire ne sera attribué plus d’un lot.

14.Garantie de soumission

Une caution de soumission est exigée pour chaque lot à savoir :

Lot 1 : Vingt-six millions (26.000.000 BIF)

Lot 2 : Quatorze millions (14.000.000 BIF)

---

Les heures limites de dépôt et d’ouverture doivent être séparées d’au moins 30 minutes et d’au plus une heure (art 131 al 8).

À propos de l'auteur

Astère NDUWAMUNGU

Administrator

Visitez le site Web Voir toutes les publications