Ministère de la Santé

Avis d’Appel d’Offres ouvert International N° DNCMP/14/T/2026-2027 pour les travaux de parachèvement de l’Hôpital de district VUMBI à NTEGA dans la Province de BUTANYERERA

Date de Publication : 04/09/2026
Date d’ouverture des offres 06/10/2026
 
Objet
 
Le Ministère de la Santé Publique invite, par le présent Appel d’Offres, les candidats admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pourles travaux de parachèvement cités ci haut.
Financement du marché
 
Le Ministère de la Santé Publique a obtenu un budget Général de l’Etat, exercice 2026-2027 pour la réalisation des travaux de construction des Hôpitaux. Une partie de ces sommes accordées au titre de ce projet sera utilisée pour effectuer les paiements prévus dans le cadre de l’exécution du marché travaux deparachèvement de l’hôpital de district VUMBI à NTEGA dans la Province de BUTANYERERA.
 
Mode de passation du marché
 
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert International (AOOI) tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.
Condition de participation
 
La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales [qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires] et possédant les conditions, administratives, techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution du marché.
 
Ne peut participer à l’appel d’offres tout soumissionnaire concerné par l’un cas inéligibilité énumérée à l’article 161 du Code des Marchés publics.
Consultation et acquisition du dossier d’appel d’offres
 
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté tous les jours ouvrables de 7heure 30 minutes à15heure 30 minutes, heure locale à l’adresse ci-après :
Ministère de la Santé Publique ;
Secrétariat de la Direction dur Responsable d’Action Ressources Humaines, Matérielles et Financières ;
Avenue Ngendandumwe ;
Tél : (257) 22 27 63 04, (257) 22 25 43 73,(257) 22 22 91 95
BP :1820 ;
Il peut également être obtenu physiquement à l’adresse ci-dessussur présentation d’un bordereau de versement de deux cent cinquante mille (250 000) francs Burundais non remboursables, versés sur le compte n° CC10003 (sous-compte de transit des recettes non fiscales) ouvert à la Banque de la République du BURUNDI (BRB) au nom de l’Office Burundais des Recettes (OBR).
 
Réunion d’information et/ou visite de site
 
Une visite guidée et obligatoire du site pour les soumissionnaires sera organisée par le Maître d’Ouvrage comme suit :
Hôpital de district VUMBI à NTEGA, le 22/09/2026 à11heures.
La rencontre se fera sur site et aucune réunion d’information n’est prévue
 
Délais de validité des offres.
 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jourscalendaires à compter de la date limite de dépôt des offres.
 
Délai d’exécution
 
L’ensemble des travaux sont à réaliser dans un délai maximum de six (6) mois calendriers à compte du lendemain de la signature de l’ordre de service de commencer les travaux
 
Lieu, date et heure limite de dépôt et d’ouverture des offres.
 
Les offres sous pli fermé parviendront à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 06 /10 /2026à 9Heures 30 minutes, heure locale. Elles porteront obligatoirement la mention : Offre pour les travaux deparachèvement de l’hôpital de district VUMBI à NTEGA dans la Province de BUTANYERERArelatif au marché n^o DNCMP/14/T/2026-2027, à n’ouvrir qu’en séance publique du 06 /10 /2026à 10 Heures.
 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de cent millions (100 000 000) de francs Burundais.
Les offres seront ouvertes le 06/10/2026 à 10 heures 00 minutes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le souhaitent.
 
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 06/10/2026 à 9h30 minutes
 
Toute offre reçue après la date limite sera rejetée à l’ouverture des offres.

Séance d’ouverture des offres
 
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture ou de leurs représentants et un représentant de la DNCMP à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 06/10/2026 à 10 h00 minute :
Salle de réunion du Ministère de la santé;
Avenue Pierre NGENDANDUMWE N°4, B.P 1820 /1139 Bujumbura – Burundi 
Tél : (257) 22 27 63 04, (257) 22 25 43 73,(257) 22 22 91 95
BP : 1820
 
Critères de qualification
 
Les exigences en matière de qualifications sont :
Au niveau administratif :
Un statut de l’Entreprise (pour la personne morale) ;
Une copie du registre de commerce ;
 Une copie du Certificat d’Immatriculation Fiscale (NIF) ;
Une attestation de non redevabilité aux impôts et taxes de l’OBR pour soumission en copie encore valide ;
Une attestation de non faillite encore valide ;
Une attestation en original de non redevabilité à un organisme de Sécurité Sociale encore valide ;
Une garantie de soumission de l’offre de 100 000 000 BIF;
Une déclaration de non conflit d’intérêt ;
Un formulaire de renseignement sur le soumissionnaire ;
Une procuration notariée du signataire de la soumission ;
Un bordereau d’achat du DAO, portant le numéro du marché ;
En cas de groupement d’entreprises, présentez les documents suivants :
Une convention de groupement notariée entre tous les membres du groupement ;
Une procuration signée et notariée par les personnes habilitées des membres du groupement autorisant le mandataire à les représenter auprès de l’Autorité Contractante ;
Habilitation du signataire à engager le soumissionnaire
 
 
 
 
 
Au niveau technique :

Le personnel clé :

1 Ingénieurschef de mission, ingénieur Civil ou industriel /Architecte dans le domaine des BTP avec dix (10) ans d’expérience ayant déjà conduit 02 ouvrages analogues pour les cinq (5) dernières années
Un (1) Ingénieur Civil ou industriel /Architecte dans le domaine des BTP avec cinq (5) ans d’expérience ayant déjà conduit 02 ouvrages analogues pour les cinq (3) dernières années (2021-2025)
 
Un (1) Chefde Chantier : de niveau minimum Technicien A2 dans le domaine des BTPsavec cinq (5) ans d’expérience ayant déjà conduit 02 ouvrages analogues les cinq (5) dernières années (2021-2025)
 
Un Topographe : de niveau minimum Technicien A2 dans le domaine des BTPs avec cinq (5) ans d’expérience ayant déjà levé et implanté 02 ouvrages analogues les cinq (5) dernières années. (2021-2025)
 
Un Electricien : de niveau minimum Technicien A2 dans le domaine des installations électriques avec cinq (5) ans d’expérience et a installé 02 ouvrages analogues les cinq (5) dernières années.(2021-2025)
 
Cette liste devra être accompagnée des curricula vitae et des copies des diplômes certifiées conformes à l’original par les services du ministère ayant l’éducation dans ses attributions, Les CV ainsi que les attestations des services rendus. Engagement écrit et signée par l’employé de sa disponibilité durant la période des travaux avec sous-couvert de son employeur. 
 
Matériel
 
Disposer d’un matériel, en possession ou en location avec attestation (remise de copie des cartes d’immatriculation certifiées conformes aux originaux) :3 Camions benne de 4 m3, trois (3) bétonnières de 250l, deux aiguilles vibrantes, deux groupes électrogènes de 15 KVA minimum, deux postes à souder, un kit de topographie sur le chantier.
 
Expérience spécifique         
 
Avoir réalisé au moins 2 marchésanalogues de réhabilitation/construction neuves dans les cinq (5) dernières années (2021-2025),
 
 
 
Au niveau financier :
-L’acte de soumission rempli suivant le modèle en annexe ;
-Le bordereau des Prix Unitaires suivant le modèle en annexe ;
-Le devis quantitatif estimatif et le coût total des travaux toutes taxes comprises 
-Flash disque du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et Devis Quantitatif-Estimatif (DQE)
-Capacité financière
 
Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoir liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit prouvés par une attestation bancaires pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur d’un milliard de francs burundais (1 000 000 000 BIF) et nets de ses autres engagements ;
-Chiffre d’affaires :
 
Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cinq milliards (5 000 000 000) de Francs Burundais au cours des trois (3) dernières années.
 
–Propose une méthodologie adéquate, réaliste et conforme aux exigences du Dossier d’Appel d’offres. Pour ce faire, étant entendu que la durée maximum d’exécution des travaux est de Six (6) mois, le soumissionnaire joint à son offre un mémoire technique contenant : 
 
–Un planning détaillé des travaux reprenant les postes du bordereau des prix unitaires sous la forme d’un diagramme de Gantt tout en respectant le délai global des travaux.
Une marge de préférence ne sera pasoctroyée aux soumissionnaires nationaux.
 
Critères d’évaluation des offres
 
L’évaluation des offres se fera sur base des critères techniques, financiers et économiques mentionnés dans les données particulières de l’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme la moins disante.